公路运输合同是指承运人与托运人之间明确公路货物运输各方的权利义务的协议。根据合同，承运人应按约定的时间和要求，将托运人托运的货物安全运送到指定地点，并支付运费。合同双方应遵守合同约定，如有违约，将承担相应的责任。合同文本应清晰、准确，内容应包括货物名称、数量、运输时间、地点、支付方式等重要信息，以保障合同各方的合法权益。
公路运输合同1
根据《中华人民共和国经济合同法》及公路货物的运输的有关规定，为明确当事人的权利、义务，维护双方的利益，经协商签订合同。签订时间：
一、托运方（货物）
货物名称包装件数总重量
起动地点运达地点
收货单位电话
发货方电话
起运时间到货时间
二、承运方（汽车）
承运人承运车辆车牌号联系电话
承运人驾驶证号
发动机号车辆车架号承运车辆车型
承运人住址档案号
承运车辆登记地址承运货物运价
总运价已付运费余款
三、权力、义务、责任
1、托运方在货物运达后及时验收卸货，（接货人凭身份证或有效证件接货，付清剩余运费），否则应付承运方压车费。
2、托运方错报货物名称、重量或因手续不全及包装缺陷，致使货物在运输中罚款，被扣或运达后无人收货或拒收，承运方应通知托运方处理，托运方应赔偿承运方经济损失。
3、承运方按时或提前到达目的地，货物的自然损坏与承运方无关。托运方不得以任何理由克扣承运方的.费用，否则移交有关部门处理解决。
4、承运方在运输过程中对货物造成责任性污染、雨淋、损坏、车祸、火灾等，应付全部责任，并按货物当地收购价格赔偿，因人力不可抗拒因素，如地震、水灾等造成的损失，须有灾害发生地交通管理部门出据证明，方可免除承运方的责任。否则造成的一切损失以车辆抵押作陪。
5、承运方在运输过程中无论发生任何人为或自然事故，使货物无法到达目的地，应及时和托运方取得联系协商解决，承运方无权私自处理货物，否则追究当事人的一切经济责任。
6、本合同经承、托双方代表同意具有合同效力，合同未谈及事项，由双方协商解决，如造成违约纠纷，可在有关部门和法院裁决，所有费用由败诉方承担，其余责任界限于《汽车货物运输规则》规定。中介单位应及时向法院提供有效的法律证明材料。
7、承、托双方履行合同条款，本部提供信息供你参阅，协议不详不尽之处，甲乙双方协议补充。中介单位只起法律证明作用，不承担任何连带责任。本合同一式三份，托运方、承运方、中介各执一份。
托运方（代表）：承运方（代表）：
联系电话：联系电话：
公路运输合同2
甲方（承运方）：_________________
乙方（托运方）：_________________
经双方充分协商，达成以下包车协议书：
一、甲方自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日为乙方提供__________车__________部，从__________省__________市承运__________到__________省__________市__________县__________乡（镇），本次包车业务中，部为往返运输，运价为__________元/部，小计__________元，另__________部为单程运输，运价为__________元/部，小计__________元；运费全额为__________元。每部车预交定金__________元，定金交款日为__________年__________月__________日，__________年__________月__________日前运费全额交清。
二、甲方的权利与义务
1、权利
（1）按约定的时间和金额收取定金和全额运费，如无乙方违约情况发生，定金冲减运费总额，如发生乙方未按约定时间和金额足额交清运费，甲方有权拒绝退还定金。
（2）如发生乙方责任造成的超过约定起止点、或超过约定人数、或超过约定的`单程运输车数、或甲方车辆等人时间过长等乙方违约的情况，甲方有权要求乙方按国家规定或双方协议追加运费，否则，甲方有权拒绝继续运行。
2、义务
（1）甲方在按约定收取全部运费后，必须按约定的时间、起运点、车型、车数提供完好的车辆，并安全运行。
（2）一旦发生甲方责任事故，造成乙方乘客伤亡的情况，必须严格按交通事故处理程序和规定，积极抢救伤员，按交通事故处理机关的载定，及时对乙方乘客进行经济赔偿。
三、乙方的权利和义务
1、权利
（1）在按约定交清全部运费后，有要求甲方按约定将乙方乘客安全运输的权利。
（2）一旦发生甲方责任的交通事故，造成乙方乘客伤亡和滞留，乙方有权要求甲方积极抢救伤员和继续安全疏运被滞留的乘客，并严格按交通事故处理程序和规定，以及交通事故的载定，及时对乙方乘客进行经济赔偿。
2、义务
（1）按约定及时足额交清定金和全额运费。
（2）严格按约定的时间、地点组织乘客上、下车，维护好发车现场秩序，如发生超过约定起止点、或超过约定人数、或超过约定的单程运输车辆、或造成甲方车辆等人时间过长等乙方责任的违约情况，乙方应积极与甲方协商，并按国家规定或双方协商及时追加运费。
四、具体包车的时间和车次安排以起运前两天双方协议的运输计划为准，此运输计划文字和表格形式作为本协议书附件。
五、本协议自双方签字之日起生效，至本协议涉及的相关经济内容履行终结为止。
六、本协议壹式叁份，甲乙双方各壹份，甲方报公司备案壹份。
1、包车计划壹份。
2、乙方经办人身份证复印件壹份。
甲方代表：____________________
身份证号码：____________________
___________年___________月_________日
乙方代表：____________________
身份证号码：____________________
___________年___________月_________日
公路运输合同3
甲方(托运方)：
乙方(承运方)：
甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：
一、承运货物名称、数量、金额：
1、名称：
2、数量：
3、单价：
二、承运货物起止地点
1、货物的起运地点：
2、货物的到达地点：
三、费用及结算方式
现金或转账结算，开票后付清
四、甲方的义务和责任
1、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
2、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。
3、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的`地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。
4、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。
五、乙方责任
1、乙方接受甲方的委托，为其提供货物运输服务，乙方应及时操作转运货物，安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地。
2、司机把货物送达目的地后，若客户对货物有任何意见，司机绝对不可以与客户发生争持，应立即与乙方负责人联系，并将事件及时回报给甲方。
3、乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行，若因特殊情况，货物没有按预订时间到达时，乙方应及时与甲方取得联系，向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况，有权做出处罚。
4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等，概由乙方负责。
5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达，乙方必须及时通知甲方，由双方共同协商解决，若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达，造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
6、甲方若委托乙方代办货物运输保险，乙方应配合甲方进行保险，并对投保的货物承担全部的责任。
7、乙方不得向甲方员工赠送财物，若经发现，甲方有权处理乙方未结运费。
六：违约责任
1、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达，损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误，必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。
2、乙方错运到达地点或收货人的，乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人，由此造成的货物过期送达的，按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失，乙方应照价赔偿。
3、由于乙方的过失造成货物过期到达，违反双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可)，每次乙方需支付给甲方人民币1000元的违约金。由于不可抗力造成乙方交货延误，影响执行合同时，乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商可适当放宽到货时间。
七：文本及时效
1、本合同有效期年月日至年月日。
1、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路运输合同4
运方(甲方)：
承运方(乙方)：
根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。合同期为一年，从__年月日起到__年月日为止。
第一条货物名称、规格、数量、价款
委托运输货物名称：头盔、eps。
上述合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为汽车公路运输，具体货物的名称、规格、型号、数量、体积、净重、毛重、铅封号、货柜号等事项，由双方另签运单确定，所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
第二条包装要求
甲方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则乙方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点/货物到达地点
货物起运地点：永康;货物到达地点：宁波港口。若无特殊说明，乙方需提供门到门服务。
第四条货物承运日期/货物运输期限
承运日期以托运单为准，货物运输期限为1天。
第五条运输质量及安全要求
在产品运输及装卸过程中，乙方须谨慎驾驶，轻搬轻放，不得扔抛货物，否则，导致货物损坏不能继续销售使用的，乙方须向甲方支付货物赔偿费用.
第六条运输费用、结算方式
运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算，具体标准按照运单约定执行。
乙方在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务的证明，持收货凭证与甲方结算。
结算方法为：每月5日前结算上月发生的运输费用，乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表，经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费，如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项，应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根，以便于查账。
第七条双方的权利义务
一、甲方的权利义务
甲方的权利：要求乙方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。货物托运后，甲方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向乙方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知乙方，并应按有关规定付给乙方所需费用。甲方至少提前1小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令。
甲方的义务：按约定向乙方交付运杂费。否则，乙方有权停止运输，并要求对方支付违约金。甲方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、乙方的权利义务
乙方的权利：向甲方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，乙方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，乙方应及时与甲方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，乙方有权按有关规定予以处理。
乙方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺，无损坏，无人为的’变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。
第八条违约责任
一、甲方责任：
按合同规定的时间和要求提供托运的货物。
因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达，损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误，必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。
由于货物包装缺陷产生破损，致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，甲方应承担赔偿责任。
在甲方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏、缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，甲方应赔偿收货人的损失。
甲方如发现乙方外勤人工作态度不认真或车辆不符合甲方要求,甲方有权要求乙方重新按排人员及车辆。
二、乙方责任：
乙方接到甲方的指示，应及时安排提货及运输的车辆，以及如有要求的装卸工具，并在约定的时间、地点到甲方的发货部门提货。
乙方在接货时与甲方就货物的外包装和件数进行核对，如发现货物的外包装有明显破损、如发货资料和件数不符应立即指出并在交接单上注明。除非另有规定。
对运输过程中出现任何问题，乙方应及时通知甲方，并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。
乙方必须提供一名专员对甲方的货物进行相关受理，并确保货物的定时定点到达。工作内容包括严格按要求安排提货、运输、送货，每日跟踪货物送达情况并随时接受甲方负责人查询。
乙方按甲方的指示安排派送，并按时将货物交付收货人。乙方应取得收货人在货物签收单上的签收证明。
乙方错运到达地点或收货人的，乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人，由此造成的货物过期送达的，按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失，乙方应照价赔偿。
对运输过程中出现任何问题，乙方应及时通知甲方，并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。
运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、被盗、淋湿、交货不清、货物破损，乙方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿甲方。
在符合法律和合同规定条件下的运输，由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达，乙方必须及时通知甲方，由双方共同协商解决，若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达，造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行，若因特殊情况，货物没有按预订时间到达时，乙方应及时与甲方取得联系，向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况，有权做出处罚。
本合同正本一式二份，合同双方各执一份;双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
_____年____月____日
乙方(公章)：_________
_____年____月____日
公路运输合同5
甲方：
乙方：
经过双方考核，在平等互利的基础上合作，乙方为甲方的物流承运商。双方经过友好协商，达成如下合作条款：
一、甲方发运的气体危险类为2类，乙方公司本身以及其配备的所有车辆人员均必须有符合甲方要求的所有相关资质证照
二、甲方委托乙方发运气体钢瓶集装格。除非甲方特殊要求，乙方必须提供车厢12.5米长，30吨以上荷载质量的拖挂式货车{车况良好}进行装运。
三、乙方应将车辆及相关人员驻于甲方工厂内，以确保能够随时接收并执行甲方的发车指令。除非人力不可抗拒因素，乙方必须在规定时间内完成货物配送。如到货延迟造成甲方或其他第三方损失的，则该趟运费折扣为80%，且乙方须承担所有相关赔偿责任。若乙方不执行甲方合理发车指令的(常州、张家港)，甲方有权扣发乙方运费200元，且甲方所有相关损失由乙方承担。
四、乙方提供的相关操作人员必须遵守甲方相关规章制度，否则视为甲方自身员工违规等同处理。
五、甲方应确保每天至少让乙方驻厂的车辆发运一车货物，如果由于甲方原因造成当天无货可发，且每月之中无货可发的情况达到第五次的，则甲方支付乙方”放空费”人民币300元次。若非乙方原因造成的当天车辆到达目的地后不能装货返回，则甲方支付乙方“车俩人员过夜费”人民币200元夜。
六、在途运输过程中的一切相关事件及相关费用由乙方自理。乙方须保证货物的完好及安全，如果非甲方原因造成货损货差的，乙方须就货物价值向甲方全额赔偿。由此产生的相关连带责任损失，甲方保留向乙方追加索赔的权利。但人力不可抗拒的因素造成的货损货差，乙方免责。
七、双方合作的的运费结算方式为月结30天。当月发生的.运费须在此月日前核对完毕并由乙方开具运输发票给甲方。甲方收到乙方发票后{接受日期以发票签收日为准}的次月日之前将相关费用支付到乙方指定账户。若甲方未在规定时间将运费支付给乙方，则甲方每天按运费总额的千分之二向乙方支付滞纳金。
八、从甲方位于东xx的总厂到常州往返的运费为2450元趟。到张家港每天往返2趟及以上的，往返运费为1600元趟;到张家港如每天往返1趟的(每月允许有4天往返1趟)，往返运费为1700元趟。
九、本合同有效期为年，从年月日至年月日。合同到期后，如果双方没有书面提出终止或修改合同内容的通知，本合同自动延期1个月。只能自动延期一次，待双方签订后续合同为准。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后立即生效。
甲方盖章
乙方盖章
代表签字：
代表签字：
公路运输合同6
合同签订时间：________合同签订地点：________
甲方（托运方）：________乙方（承运方）：________
地址：________地址：________
邮编：________邮编：________
电话：________电话：________
传真：________传真：________
根据国家有关运输规定及为确保甲方货物安全顺畅的运输，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、运输货物名称：钢坯
二、运输路线：甘肃定西——-陕西咸阳
三、合同期限为一年：从____年____月____日至____年____月____日止
四、在合同期内，运输方式为公路运输，具体货物的名称、型号、数量、重量、运费、到货地点，收货人等事项由甲方另签运单确定。
五、甲方的义务
1、甲方在托运前报清货物的数量、吨位、并配合乙方适时调节货物运输的运价，使乙方在确保货物及时运出的同时，也要使甲方的运输成本降到市场最低价。
2、按照双方约定的标准和时间保证车辆的装卸正常，并向乙方承运车辆支付运费。
3、甲方保证乙方在兰州调配车辆的独立性，不能有第二家货运部参与派车。
4、甲方负责提供对到达货物的检验，如有异议应及时告知乙方。
5、甲方保证货源每月最低1000吨。
6、乙方车辆在运输途中如有发生车辆被公路执法部门扣押，由甲方出面协商解决问题。
六、乙方的义务
1、乙方应按照甲方的要求将货物运到指定的地点，交付指定的收货人。
2、乙方对所承运货物承担的责任：
（1）如有整车丢失，乙方应承担出厂的成本价。
（2）如在运输途中发生意外（如交通事故、自然灾害或不可抗拒因素）而产生的二次费用，乙方有义务通知甲方并协调妥善解决，但不承担经济责任。
3、乙方必须确保甲方有货物托运时，车源充足。
4、乙方必须确保在每次托运时，运费单价都按市场价最低价结算。
七、合同保证
1、为确保本合同顺利合法实施，甲方向乙方收取10万元人民币作为运输合同保证金，合同期满终止之时甲方必须向乙方返还10万元的合同保证金。
2、甲乙双方应认真执行当地有关工商、税务、公安、交通等政府部门办理的各种合法手续（营业执照、税务登记证、生产许可证、道路经营许可证等）。
八、合同未尽事宜，由双方协商解决。
九、合同的解除与终止
本合同执行过程中如有异议经双方协商无法取得一致时，甲乙任何一方可终止合同，但需提前15日告知另一方。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方：________乙方________：
法定代表或委托人：________法定代表或委托人：________
日期：________日期：________
公路运输合同7
协议编号：
甲方：
地址：
联系人：联系电话：
传真：电子邮箱：
乙方：
地址：
联系人：联系电话：
传真：电子邮箱：
为明确业务关系、规范业务操作、提高服务质量，就甲方委托乙方办理集装箱公路运输业务，费用结算及风险责任划分等事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条总则
1.1甲乙双方保证具有履行本协议所应具备的经营资质，任何一方因上述资质缺陷致使对方受到损害的，应负赔偿责任。甲乙双方保证在履行本协议过程中涉及的工作人员，均具有国家相关法律法规所要求的必要资质。1.2甲方委托乙方办理的业务操作，主要是指国内集装箱公路运输业务，具体委托货物品名、提货地点、送货地点、收货人等以单票确认为准。
1.3未经甲方允许，乙方不得将甲方委托的业务进行转委托。乙方擅自转委托的，乙方对转委托方的行为承担连带责任。
第二条服务范围与权利义务
2.1甲方委托乙方办理的集装箱公路运输业务，应当明确委托服务范围与要求，具体委托事项的信息及要求，以运输委托书显示为准。乙方接受委托后，应当恪守职责办理受托事项。甲方应当对于乙方为完成委托事项过程中发现的问题和提出的疑问予以及时如实答复，对于海关、商检或其他主管机关提出的疑问和要求及时答复和办理。
2.2甲方变更或者撤销委托的，应当及时通知乙方，并与乙方确认。
2.3集装箱运输
2.3.1甲方委托乙方运输业务，应当提前向乙方告知货物名称、单证号码、数量、体积、重量、提货地点、装载要求、运输要求、收货人、收货地点等相关信息，具体信息以实际需要为准，便于乙方及时协调车辆、设备及人员。
2.3.2乙方应当根据甲方指示，及时领取提货单等必要单据，询问提货时可能需要的费用，相应费用应当由乙方先行垫付，并按要求办理提领集装箱排期。如乙方认为提箱所需费用金额较大，不予垫付的，乙方应当于询问确认费用后，及时告知甲方，并要求甲方提前支付费用。
2.3.4乙方应严格按照排期按时至指定堆场提取集装箱，并办理必要手续。乙方应当在提领集装箱时检查集装箱外观。集装箱外观存在破损的，乙方应当拒绝提货并立即通知甲方，待甲方进一步指示后再行操作。乙方提货时未提出异议的，除有相反证据，否则视为集装箱交付时外观完好。
2.3.5因货物特殊性质，根据法律法规要求，需要进行取样、检验、检疫等打开集装箱箱门的操作，乙方应当根据法律法规及检验检查场地的要求进行操作。在进行取样等可能造成货物短少、毁损的行为时，乙方应严格按照甲方指示进行，不得擅自处置货物。
2.3.6乙方应当安全、及时将集装箱运往目的地，不得有无故拖延、换车及其他可能增加在途货物风险或货物毁损灭失可能的行为。因天气、事故或其他原因导致运输暂停、中止、延迟及其他不能按时到达收货人的情形的，乙方应及时与甲方联络并通报具体情况，妥善保管集装箱，确保货物安全。
2.3.7集装箱送抵目的地后，封志不完整、集装箱存在明显变形可能导致货物受损的、收货人提出异议或其他可能造成收货人拒绝收领货物的，乙方应当立即通知甲方，根据甲方指示再行操作。
2.3.4集装箱运抵目的地后，封志完整、集装箱完好的，乙方应当取得指定收货人签收。签收人不是甲方指定的收货人的，除有相反证据，视为乙方未按要求完成运输。
2.4甲方委托乙方办理框架箱公路运输业务的，参照前述条款执行。
第三条费用结算
3.1结算标准：
3.1.1本协议下的相关费用结算标准，以双方根据实际委托业务情况，正式委托前协商确定为准。
3.2结算期
3.2.1乙方每月于5号前，将上月发生的费用清单提供给甲方。
3.2.2甲方应于收到清单后10个工作日内予以确认，若甲方对费用清单有异议，应在上述异议期内提出，否则视同甲方确认清单中的费用。对于有争议的费用，双方应当协商解决，争议部分的协商不影响无争议部分的支付。
3.2.3甲方应于费用确认之日起45天付款给乙方。逾期未支付，甲方须向乙方按照每日万分之五的标准支付违约金，违约金的计算期间为自费用到期之日起至实际支付之日。
第四条双方责任、违约及赔偿
4.1甲方保证向乙方提供所有文件真实准确，所有文件之间的信息一致，文件描述的内容与货物一致。
4.2因乙方不按照协议约定执行、由于乙方原因造成未按时交付货物、货损货差、额外费用、甲方因违约产生的违约费用等，乙方承担赔偿责任。
4.3一方因不可抗力而不能履行本协议义务时，应及时通知另一方，采取合理措施尽量减少不可抗力事件的影响，因不可抗力导致的货物损失或产生的额外费用，乙方不承担责任。
第五条其它
5.1本协议的订立、效力、解释、履行、修改、终止及争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。
5.2本协议未尽事宜，由协议双方当事人协商一致解决。若不能协商解决时，本协议项下发生的任何纠纷或者争议，由原告所在地法院管辖。
5.3协议的变更、补充应以书面补充协议方式进行，经双方盖章后生效。
5.4本协议附件是本协议不可分割的一部分，本协议一经生效，取代之前与此有关的口头、书面或其它形式的建议、声明、保证、协议或承诺。
5.5本协议经双方盖章之后生效，有效期自________年____月____日至________年____月____日，到期后双方无异议，本协议有效期自动顺延一年。协议有效期内所有的委托业务均受本协议约束，除非双方另有约定。本协议正本壹式贰份，协议双方各执壹份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
公路运输合同8
托运人：________________(以下称甲方)
承运人_______________(以下简称乙方)
现甲方将生产的产品的公路运输工作交由乙方完成，为明确双方权利、义务和经济责任，基于平等互惠互利原则，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经过双方协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。
一、货物运输的种类和特征：
1、货物名称：钢模板等产品
2、合作项目：
1)甲方按销售任务制定运输计划后通知乙方，乙方按甲方要求完成运输。
在施工地具备机动车通行的条件下，乙方用机动车将产品按时送到甲方指定的施工现场，并安全的把车辆停放到甲方客户要求的位置。
3、风险承担：
1)乙方车辆必须处在有效的保险期内，由于车辆行驶过程中(包括甲方厂内和甲方客户工地内)发生的交通意外责任由乙方自行承担。
2)甲方厂内货物装车完毕，物损风险即转移到乙方，直至乙方将货物按要求运输到指定地点，并取得甲方指定人员签收的回单起，物损风险即转移至甲方客户。
甲方未取得签收的回单期间，可视为物损风险依旧由乙方承担，当乙方将货物运输至甲方客户处时，甲方客户因故不签收或指定人员不能签收的，乙方可将货物运回就近仓库寄存，返运费及仓储费由甲方承担。
乙方在运输期间发生的物损丢失，由乙方按生产成本价赔偿。
二、装载标准和货物运输验收方式：
1、货到指定卸货地点后，由甲方按照过磅吨位进行数量验收，并由甲方指定签收人签收，如未按指定签收人签收所造成的货款损失由乙方负责。
2、每车甲方指定人员签收的回单，作为该车运输验收的依据。
3、装车工作由负责，卸车工作
三、发运量及到达地点期限：
1、甲方当日提供次日的大概的发运量数据。
乙方须按照甲方的发货量要求，事先按照要求安排好发货车辆，并根据甲方的实际需要调整运输车辆。
每车的装载量按照甲方清单统计为准，正副不得超过2吨。
有超高、超长超宽的异型物件必须事先通知乙方。
2、乙方必须按时送往工地(如有特殊时间要求时，按双方确定时间要求内送至工地)。
如因乙方的逾期原因造成甲方或甲方客户有所损失，则由乙方承担相应的赔偿责任。
(交通管制、非乙方承运车辆的交通事故、运输过程的道路路况原因造成的货物延时乙方不承担责任，但乙方有义务第一时间告知甲方)
3、甲方的设计生产能力按照平均比重约计。
即大概的运输量在左右。
该数量同时受市场因素影响，具有一定的不确定性。
一般情况，甲方生产需要汽车运输的货物，均由乙方承运;但如乙方服务无法满足本合同要求，或者乙方承运能力不足，甲方有权选择新的承运商和乙方一起承运甚至终止本合同。
4、甲方全年所有外出运输业务均由乙方全部负责运输，在本合同期限内，乙方是甲方选定的唯一货物承运机构。
甲方不得将货物转交其他的运输单位承运，否则，甲方应支付1000元/次作为违约金。
因不可抗力(指泥石流、地震等地质灾害、暴雨、台风、火灾、动乱、禁运、战争等造成的延时、货物损坏、短少乙方不承担货物风险责任);货物本身的自然损耗以及甲方、收货方的过错造成货物的损毁、丢失;货物外包装完好货物内部发生短少、损坏的;由于货物自身原因被政府机关查收等因素造成的货物短少、损坏损失的，乙方不承担任何责任。
5、经甲方通知后乙方在规定时间内运输车辆到厂后在小时应装完货物，超过时间按车辆规格按一个台班费元计算，车辆在快到达运输目的地之前应提前通知收货方，甲方指定的收货客户应提前做好卸车准备，在车辆到达目的地小时后未卸货的按车辆规格按一个台班费计算。
如甲方通知乙方派车到达甲方指定位置后因产品未生产好或因其它原因当日无法装车的甲方应承担乙方车辆的返空油费(按每公里5元计算)。
造成车辆当日无法装车的根据车辆型号按台班费计算。
四、甲方义务
1、所托运货物不属于国家违禁品。
2、甲方必须将该货物送达地点，联系人及联系方式，签收人及联系方式，告知乙方。
乙方如有要求，甲方必须派员随同乙方至工地了解实际情况，并介绍乙方和施工工地相关人员如负责人，签收人等认识，以方便后续乙方的业务操作。
每次运输前告知乙方运输产品的规格，长度，数量以及装货地点。
3、甲方每天点之前通知发货计划给乙方，以方便乙方安排当日的运输车辆。
没有通知，乙方可免予承担运力不足的责任。
4、当乙方在具体业务操作中需要和施工工地现场人员沟通时，甲方应当积极和工地现场人员取得联系，并协助乙方人员进行沟通。
五、乙方服务承诺：
乙方本着“安全第一、服务到位”的理念，为甲方做好产品托运服务工作：
1、乙方所有车辆必须符合如下要求：不符合以下要求的，甲方有权拒绝相关人员或车辆承运，因此而产生的误时误工，乙方必须承担违约的责任。
(1)所有车辆和驾驶员必须证照齐全，必须具备合法营运资格，必须有齐备的国家政府部门核发的有效证件及牌照。
(2)所有车辆必须有保险部门核发的有效保险单据，同时提供相应资料的复印件。
2、乙方接到甲方发货指令后，根据下单货量，乙方直接到甲方厂家仓库提货;乙方按要求合理准备车辆及确保车辆，在指定的提货时间到达甲方厂家仓库。
严格按厂方的要求当天的发货计划当天提完货。
3、如因乙方没有按甲方或甲方客户指定地点卸货而产生的驳运费用，乙方自行承担。
4、乙方任何工作人员不以任何理由向甲方客户收取任何费用，碰到确非乙方合同约定范围作业的，积极同甲方协商解决。
若发生乙方人员未通过甲方而向甲方客户收取费用等有损害甲方商誉的`事件，乙方自愿承担200元/次罚金给甲方。
5、乙方承担由于乙方原因造成的甲方的供货进度延误而造成甲方的损失，包括但不限于甲方处理该事项的费用，甲方支付第三方的违约金及其各项损失
7、乙方车辆在现场(厂区)装货时听从甲方调度(发货员)的统一安排。
司机无权要求自己想要装载的型号规格以及运输地点。
装车完毕后，在接到调度(发货员)的发货指令后，乙方承诺及时出车，不借故延误发车时间。
8、乙方从甲方厂内出车，不私自携带甲方以及甲方客户任何物件，并自愿接受甲方以及甲方客户门卫的检查。
如有私自携带物件，同意甲方视作偷盗行为，并接受甲方扣除运费甚至移交司法机关。
9、乙方车辆在运输途中如出现抛锚及其他原因导致无法运往工地的桩，乙方驾驶员须在第一时间内通知甲方，在甲方与客户协商允许推迟到货时间的可以不用驳运;但甲方与客户协商不通的，乙方必须按照甲方要求及时派车进行驳运，不得拖延时间，以免影响交货造成不良反映;并由乙方承担相关驳运费用。
如乙方在接到电话通知后应及时做出反应，如果给甲方造成严重后果将根据后果的严重性给予甲方补偿。
10、乙方承诺其驾驶员严格遵守厂里以及施工工地的规章制度，文明停车，文明装车，文明出车，不损坏厂内以及施工工地的任何东西，如有损坏乙方照价赔偿。
乙方人员不谩骂他人，不打架斗殴，否则一切后果乙方自愿承担，且视情节的轻重乙方自愿承担100元～500元/次的罚金给甲方，并同意甲方移交当地司法机关处理。
六、运输费用的结算以及支付：
1、输运区域名称及单价结算
1)乙方承运甲方的货物价格按吨位结算，具体价格按双方事先约定的结算。
单价中已包括：过路、过桥、油费、税金、过(省)境、保险及运输过程中必然或偶然所发生的一切费用。
如在运输途中因乙方原因造成的运输过程中出现货物短少、被盗、被抢、雨淋、破损、交通意外、交通违章等造成的一切损失由乙方负责赔偿货运损失或延误发货，所有责任由乙方承担，甲方不再额外支付费用。
2)乙方将货物送达交付完毕，必须取回有收货人签章或加盖公章的有效回单在10天内交给甲方，如单据遗失，乙方负责由此引起的相应损失赔偿。
乙方将每月28日前本月结算报表及原始运输凭证交予甲方进行对账，甲方在2个工作日内将只针对乙方指定人员进行结算;超过结算日期按每日1000元付给乙方资金利息。
相关货款只支付到甲方为乙方办理的中石化油卡中主卡中，由乙方自己分配。
运输价格根据甲方客户的距离里程，路况，车型，市场行情，由甲乙双方共同商议灵活定价。
垫资不高于6万元人民币。
3)甲、乙双方在履约过程中所记的罚金、赔偿金额等，双方应在当月结算中予以扣除。
由于赔偿金额未确定等特殊原因，未能在当月中扣除的，可在后续月份结算中扣除。
该结算由甲方出具清单供乙方签收，乙方应在签收后3个工作日内完成确认。
4)付款以按月滚动方式支付：乙方垫资一个月，即在每月28日之前结清当月运费，并以此类推。
七、解决纠纷方式和违约责任以及变更解除本合同：
1、对于因执行本合同而产生的或与本合同有关的一些争议，双方同意首先通过友好协商解决;如果协商未果，任何一方有权将争议提交至甲、乙双方所在地法院调解裁决。
2、双方合同签订后即生效不得反悔，违约方承担违约金总运输额的5%(合同明确规定的状况下除外)。
3、如有三次及以上由于乙方原因导致甲方蒙受损失的情况发生，或者甲方接到甲方客户投诉超过5次以上，甲方有权立即提前解除本合同。
4、乙方如由于自身原因要求提前解除合同，须提前一个月通知甲方。并保证一个月内的运力和服务满足甲方要求，否则甲方有权按本合同扣除乙方的运输款项。
八、其他
1、乙方用于运输车辆证件、驾驶员身份证，全部复印件交由甲方存档备案。
2、由驾驶员签字认可的行为属于乙方公司行为，甲方不存在于驾驶员之间的任何交易及债权债务，甲方与乙方之间的业务往来，驾驶员不得以个人身份干涉或参与。
3、本合同自双方签字盖章之日生效，自____年__月__日开始执行本合同条款，有效期至___年__月__日。
4、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充条款经双方签字、盖章后与本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份，双发方各执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公路运输合同9
甲方：×××煤矿
乙方：×××矿山设备安装有限公司
经甲、乙双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，就甲方位于煤矿综采工作面回撤运输委托乙方承包事宜，达成下列协议，共同遵守执行。
第一条：工程承包范围
一、工程名称：煤矿综采工作面回撤运输。
二、工程地点：煤矿。
三、工程范围和内容：综采工作面三机、转载机、破碎机、移变列车、液压支架等所有综采配套系统回撤运输。
第二条：工程承包期限
一、本工程承包合同总工期为天。
二、本工程项目以井下运输第一台设备为开工日期。
三、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)遇到不可抗力的自然灾害(如雪灾、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响项目进度的。
(2)因政府强制停电问题造成停工的。
第三条：工程承包价款
一、本工程承包合同总价为元人民币(含税价万元)。
二、此价款包含燃油费、车辆维修费、驾驶员工资等一切全部费用。
三、回撤运输费按双方协商的预算金额为一次性包干价。
四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必须出具甲方所在地正规税务发票。
第四条：甲方责任与义务
一、负责对乙方进行技术交底，提供场地。
二、按设计施工方案及乙方提出的具体要求做好各项准备工作(包括井巷扩大、井巷地面硬化、地面停车场所等)以确保运输工作顺利进行。
三、负责对乙方回撤运输工程进度、质量进行监督，组织检查验收。
四、负责提供乙方运输相关工作人员的住宿和就餐。
五、负责回撤运输作业期间与其他单位协调关系，协调解决应由甲方解决的问题。
六、对违规作业、存在安全隐患等事项，有权给乙方下达停工整改通知及罚款。对不服从管理及对甲方造成重大影响，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方损失的经济赔偿责任。
第五条：乙方责任与义务
一、乙方承包后不得另行分包或转包。
二、乙方必须按协议约定及甲方确定的施工方案进行运输作业，并按期完成任务。
三、乙方按国家和行业规定，必须确保相关管理和生产岗位人员持证上岗吗，保证回撤运输工程安全。
四、在工程期间，因乙方工作人员操作不当造成甲方综采工作面的设备损坏由乙方承担全部经济赔偿。
五、乙方对发生安全事故承担现场救援和紧急处理职能，并承担相关责任。
六、在乙方工程承包施工期间，发生工伤均由乙方全责处理和承担所有费用;发生死亡事故由乙方处理甲方配合，费用甲方承担30%，乙方承担70%。
七、乙方必须服从甲方对施工安全、工程质量的监督、检查、验收。
八、乙方在施工期间遵守甲方的各种规章制度。
九、乙方指派为驻乙方工地代表，负责施工现场的管理及与甲方联系工作。
十、按国家和地方规定，依法缴纳相关税费。
第六条：工程价款的支付与结算
回撤运输工程结束，经甲方验收合格后，甲方在10天内支付全额回撤运输款项。
第七项：违约责任
一、乙方如有不履行本合同约定行为(包含但不限于工程质量和生产安全方面)，视为乙方违约;甲方有制度规定的，乙方按甲方制度规定中的处罚额承担违约责任，没有制度规定的，甲方根据实际情况决定乙方违约责任的赔偿金额，乙方同意甲方在未支付的工程款项中扣除;对情节严重的，甲方有权单方面解除本合同，不视为违约。
二、由于不可抗拒的原因，影响了合同的执行时，经双方确认则可终止本合同或延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间。
三、由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，按每天元人民币标准向甲方承担违约金;延误超过五天的，按每天元整人民币标准向甲方承担违约金。违约金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。
第八项：其它事项及要求
一、在合同履行期间，出现争议应协商解决，如甲乙双方协商不成，可提交合同签署地人民法院裁决。
二、本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同自甲方签名盖章和乙方签名之日起生效。(以下无正文)
立约双方签名盖章：
甲方(盖章)×××煤矿
代表人(签名)：
乙方(盖章)×××矿山设备安装有限公司
代表人(签名)：
公路运输合同10
托运方(以下简称甲方)：
承运方(以下简称乙方)：
甲乙双方在平等、自愿、协商的原则下，签订以下协议：
一、甲方委托乙方为甲方货物代办公路运输业务;服务范围：上门提货、运输设计、货物查询、代办保险、打包、代办运输、送货上门等一揽子服务。
二、乙方权利与义务
1、乙方自收到甲方货物后至交付甲方的收货客户止，负责货物的安全保管。
2、在运输过程中，如出现货物破损、缺失等意外情况，乙方必须及时通知甲方，等待甲方指令。
3、乙方有权拒绝甲方提出的不合理运输业务。
三、甲方权利与义务
1、甲方必须提前以传真或其它形式通知乙方相关运输信息，方便乙方进行服务安排。
2、甲方必须向乙方提供正确的收件人姓名、地址、电话。如因收件人姓名、地址错误而造成的时间延误或经济损失乙方将不承担任何责任。如因此产生的额外费用由甲方负责。
3、甲方委托乙方托运的货物必须填写正确品名、保证不夹带危险物品、国家禁运物品、货物外包装符合运输要求，甲方承担未执行以上规定给乙方造成的经济责任并负责赔偿，涉及相关法律责任由甲方承担。
4、如遇到破损、遗失、短缺，甲方必须提供货损货物的发票、货损鉴定报告，并按保险公司的要求提供其他相应的单证，否则由此造成保险公司或承运公司拒赔，乙方将不承担责任。
四、关于保险
1、是否投保以甲方的托运单上委托为准。物品如需投保，保险费按投保金额的0.3%收取(其中绝对免赔额为500)。甲方承认乙方已经告知不保险的风险及了解不保险情况下如遇到货物破损、缺失的赔偿标准：最高赔偿额为记载有破损或缺失货物的分单上的运输费的5倍，即发生事故当次运费的5倍。
五、关于货损
1、甲方在货物运输前投保，如发生遗失或损坏，乙方将按保险公司条款及程序代理甲方向保险公司进行索赔，甲方必须提供保险公司所需相关文件。
2、甲方在货物运输前未投保，如发生遗失或损坏，乙方应向甲方作出赔偿，最高赔偿额为记载有破损或缺失货物的分单上的运输费的5倍，即发生事故当次运费的5倍。
3、索赔期限：甲方在货物发生损坏或缺失后的15天内向乙方提出书面索赔;如超过期限乙方将不再承担赔偿责任。
4、乙方对以下原因造成甲方货物损失的或延误的，不负责任：
a、不可抗力因素，例：地震、水灾、罢工、民变、动乱、战争等;
b、甲方提供的信息数据错误、不准确造成的损坏、延误、错交;
c、货物本身的自然属性、缺陷或货物性质不适合特定运输方式以及运输过程中因气候原因引起的货物损坏或变质;
d、包装方法不良;
e、交付时外表状况良好，封志无异状，而内件短少或损坏及货物合理损耗。
f、甲方未对货物进行防潮处理、对因受潮而导致的货物损坏或损失。
六、结算方式
1、甲方必须把加盖公章或业务人员签名的托运单交于乙方确定委托关系，乙方开具货运分单为结算凭证。如甲方对乙方运单金额有异议请在乙方开具分单后24小时内提出，否则视为确认。
2、采用月结方式，每月运输款结算至当月的20日。甲方在收到乙方发票后，必须在两个工作日内核对完毕，5个工作日内付清。支付方式：
3、欠款额度为人民币。超过额度，乙方将立即将发票交给甲方，甲方在收到发票后必须在2个工作日内核对完毕、在收到发票后5个工作日内付清。支付方式：
4、所有欠款逾期支付，甲方必须向乙方每日支付欠款金额千分之五的滞纳金。甲方不得以任何理由拒付乙方运费。双方如有争执，应按协商原则处理，协商不成，可交由乙方所在地市法院裁决。
七、协议一式四份，双方各执二份，协议自签定之日起生效，有效期为两年。到期双方如无异议，本协议有效期顺延。
八、本协议包含以下附件：
a、公司营业执照复印件两份b、签字代表身份证复印件两份
九、乙方必须对甲方托运货物信息进行保密，不得泄漏甲方发货目的地。
十、双方如有争议，应协商解决;如协商不成，可交由乙方所在地法院裁决。
甲方(公章)：乙方(公章)：
代表：代表：
签字日期：签字日期：
公路运输合同11
订立合同双方：
甲方：_______________
乙方：_______________
根据中华人民共和国《合同法》及有关公路道路运输服务管理规定，为确保公路运输服务质量，维护双方权益，规范相互合作行为，甲乙双方经过充分协商，就甲方产品运输服务事项达成以下条款，以便双方共同信守。
第一条：甲、乙双方基本合作义务：
1、甲方委托乙方承运公路运输业务，托运货物主要为及其他附属广告品、促销品等;甲方按照单据实际数量予以结算，乙方应在运输能力、运输时间及运输安全可靠性等方面满足甲方的要求，并根据甲方的运量快速配备运输工具，确保运输服务质量;
2、乙方在接到甲方运输业务委托时，应严格按照甲方的委托事项按时按质按量完成道路运输任务，并对甲方的运输业务全过程安全负责;
3、运输价格和运输时间按双方确认的合同附件i《运输时间价格表》内容执行，合同期限内不得单方面随意改变运输价格，包括门对门的一切费用，否则视为违约;
第二条：乙方须具备的资质条件：
1、具有独立法人资格及中华人民共和国工商行政主管部门核发的营业执照
2、具有中华人民共和国税务主管部门核发的税务登记证照及财务结算凭证;
3、具有中华人民共和国交通主管部门核发的道路运输经营许可证;
4、营业执照的注册资金不得少于100万元的;
5、具有三年以上公路运输和配送经验，有固定的经营场所和必备的通讯设施;
6、具有相应的运输能力和必备的信息监控手段，有完整的服务质量保证体系;
第三条：风险保证金
1、乙方承担货物风险责任：在货车的挡板处接受货物时起，至货物到达卸货地卸货完毕止。
2、乙方同意在签署合同时，向甲方一次性交纳人民币__万元风险保证金，该保证金不计息，如货物在乙方承运期间完好无损、保持原样，甲方在合同期满或终止后30天内返回给乙方。若继续合作，风险金直接转入下一次合作合同。如因乙方责任造成甲方损失，甲方则按销售发票价格和因乙方原因甲方客户对甲方的索赔金额从保证金中扣除，乙方拥有受损货物的所有权，乙方在不影响甲方销售市场和甲方公司及产品声誉的产前提下处理受损货物。
第三条：合同期限
本合同自__年__月__日至__年__月__日止。
第四条：运输地点、价格及时间______________________________
第五条：运输服务管理要求及事项约定
1、甲方有运输任务时提前一天以电话或传真方式通知乙方固定的联系人确认运输委托内容，包括要求车辆到达甲方工厂的时间日期，要求承运的货物数量，建议使用的车型、卸货城市等。乙方接到甲方发货任务通知时起，必须在一小时内给予答复并明确告知车辆号码、司机姓名、电话等，并保证车辆按时到厂装车，否则，甲方有权另行选择承运单位;
2、乙方提供的运输车辆必须符合甲方的装载要求;车况良好，货厢内壁无凹凸不平之处，无水渍、油渍，干燥清洁、无渗漏、无毒、无异味及其他污染物，敞车必须配备蓬布、绳索及捆绑用的竹片等保护材料;
3、乙方必须听从甲方现场管理人员的指挥，遵守甲方工厂仓库的各项规章制度，不准与甲方发货人员发生争吵、打架、随地吐痰、乱扔垃圾等行为;
4、乙方到达甲方指定提货地点时，司机或提货人员必须携带有效证件，经过甲方许可后驶入指定区域等待装车，甲乙双方在货车的挡板处交接货物、乙方须对所承运的货物做好清点工作，并按甲方要求办理签收及发货手续，双方办理完发货手续后，货物的数量和安全以及完好性有出入的，均由乙方承担所有损失;
5、甲方发货清单为一式五份，经双方清点货物数目签字确认无误后，甲方留存一份，乙方所执四份货物清单，一份交收货人作为收货凭证。其余三份交收货人签字/盖章后返回甲方，作为有效运输结算凭证;
6、捆绑绳索和产品软性包装箱之间必须垫有木板片等保护材料，以确保产品不会因为捆扎而变形，凡因装车后任何因素导致甲方货物失落破损的，一切损失由乙方承担;
7、自甲方货物装上乙方指派车辆后，其货物保管之责随之转到乙方，乙方在运输途中发生货物丢失或损毁、污染、被雨淋湿或受潮、包括整车被盗的均由乙方承担赔偿责任;保险事宜由乙方自行承担;甲方有责任协助提供乙方理赔所需的相关材料;
8、乙方承运甲方货物时，应在甲方指定的时间内安全送达甲方指定的客户收货地，乙方单方面延迟承运时间等原因造成甲方客户拒收或退货，造成甲方的损失均由乙方承担，甲方有权终止合同并追究乙方的违约责任。
9、货到客户处，如发生找不到收货人、客户拒收等异常情况，乙方应及时联系甲方运输负责人解决，乙方不得擅自卸货或将货物拉回仓库。没有甲方的书面单据认可，乙方不得随意从甲方客户处拉回货物，对于乙方擅自拉回的货物甲方有权拒收，且无论甲方是否收货，由此而产生的运输等费用甲方不予结算;
10、货到甲方客户处，发生部分货物损坏、短少的，由收货人将破损情况写在送货单上，并注明是否收下，双方签字确认;甲方与乙方协商处理破损赔偿，并由甲方决定是否将货物拉回至甲方仓库，所有返回货物拉回仓库后必须通知甲方仓库验收并由甲方仓库出具收货证明;
11、如发生不可抗力因素或交通事故，预计不能按时到达的，乙方应立即电话通知甲方并说明情况，以便甲方及时与客户取得联系谅解和采取相应的补救措施。
12、对于乙方接触到甲方客户的各种商业信息或运输业务，乙方不得透露，一经发现，甲方有权终止合同，造成损失的，甲方将依法追究乙方的责任;
13、本协议自双方授权的如下代表签字盖章之日起生效，有效期一年，到期双方无异议则自动顺延一年，本协议一式四份，双方各持二份，具有同等效力。
甲方：________________
乙方：________________
公路运输合同12
合同编号：
签订时间：
甲方：(经理部名称)
乙方：(运输单位名称)
根据《中华人民共和国合同法》和货物运输等有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。
一、货物名称、数量、重量：
二、乙方承运的货物应在年月日从起运，途经于安全运抵甲方卸货。
三、货物运输包干运费共计人民币元(大写：元整)，包括：运费、装卸费、吊车费、过路费、保险费等全部费用。
四、甲方货物总价值险，保险率为%，货物保险费为元，保险费由乙方承担。
五、乙方的承运车辆及驾驶员资质，必须符合国家道路交通管理条例及地方公安、交通部门有关规定。乙方驾驶员要十分爱惜甲方货物，谨慎驾驶，文明行车，保证货物运输安全。
六、乙方负责甲方货物的捆绑、紧固、防护。货物装卸和运输途中的保护和安全措施由乙方负责，保证将甲方货物(设备)完好无损地运抵甲方施工现场。如发生货物破损、缺少、丢失和人员伤亡等，概由乙方全额赔偿。
七、因乙方人为原因，致货物不能按时运到甲方施工现场，造成甲方经济损失，由乙方承担。
八、货物验收：乙方将货物(设备)运到甲方施工现场卸货后，经甲方设备专业人员验收核对所运货物无破损、缺少、灭失后，在收货单上签字盖章确认。此收货单是双方结算支付运费的唯一依据，涂改无效。
九、结算支付方式：乙方装好货物(设备)起运前，甲方可预付货款元;货物(设备)运到甲方施工现场，并经甲方验收接货后日内付清运费余款。
十、甲乙双方必须遵守国家有关危、禁物品的运输管理规定。否则，谁违反，谁依法承担法律责任。
十一、因人力不可抗拒的自然灾害原因，造成乙方不能按时将货物(设备)运抵甲方施工现场，甲方不能按时验收接货和结算支付运费，均不属违约。
十二、一方违约、违约方应承担另一方经济损失。
十三、在执行本合同中发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，向双流县人民法院提起诉讼。
十四、本合同一式五份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲方执三份，乙方执两份。
甲方：(经理部名称)
乙方：(公司名称)
公司地址：
地址：(公司地址或自然人住址)
法定代表人：(委托代理人)
法定代表人：(或自然人)
电话：
电话：
公路运输合同13
托运方(以下简称甲方)：
承运方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。本合同附件使本合同不可分割的主要部分，具有同等法律效力。经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、乙方须在20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日将甲方货物从运输至。
二、货物运输量为运输单价运输费总额为人民币元。
三、乙方必须向甲方提供具备合法物资的运输车辆，以保证甲方货物安全及时达到。如乙方向甲方提供车辆不具备合法资质，在运输途中造成的一切损失全部由乙方负责。
四、乙方必须及时向甲方报告货物在装卸运输、客户收货过程中的突发事件，如不及时报告乙方将负一切责任。
五、在运输途中货物如丢失损坏，则乙方应按丢失损坏的货物数量的订单价格赔偿甲方，并在运费中一次扣除。
六、乙方没有按时把甲方的货物运到收货地，给甲方造成损失，则乙方应负责赔偿甲方损失。如因特殊原因延误的(天气原因、交通堵塞、山崩等)甲乙双方协商解决。
七、乙方在接受甲方委托后，应及时办理有关货物运输手续并认真验货装车，双方签字确认货物的数量规格。
八、乙方对甲方的出货、货运数据必须保密。
九、甲方货物包装不符合运输安全的、或包装破损的，乙方有权拒绝承运。
十、甲方托运的货物必须是经国家法律部门批准的合法的`可运输的货物，如若不然，乙方拒绝承运。
十一、甲方必须在交接货物时，向乙方提供准确的收货人的姓名、地址、货物名称，如甲方提供信息有误，乙方不负任何责任，损失由甲方全部承担。
十二、甲方在货物起运时，先支付乙方10%的运输费，其余运输在甲方收到货方签收的回单后两日内与乙方一次性结算并支付。
十三、甲方在没有完全收到收货方签收的回单情况下，有权延迟支付运费，直到收到全部回单。如遇原始送货单丢失，甲方在乙方能够出具收货人盖章的收货明细之后，方可支付运输费。
十四、未经双方同意，任何一方不可将本合同的权利与义务转让他人。
十五、本合同有效期为一年，自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，在本合同履行过程中发生变更，经双方协商同意可制定补充合同。
十六、凡执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成功的，双方均有权提交人民法院提起诉讼。
十七、本合同正式一式两份，合同双方各执一份，自双方签字并盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
公路运输合同14
被告：_________________姓名，性别_______，出生_____年_____月_____日，民族_______，文化程度_______，籍贯_______，工作单位_______，住址_______，身份证号码_______，联系电话_______;
诉讼请求：_________________
一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_______________元，违约金_______________元/天，(由_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币_______________元(大写：_________________)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_______________元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于_____年_____月_____日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园_____楼_____门_______________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于_____年_____月_____日将首付款人民币_______________元，于_____年_____月_____日将贷款人民币_______________元付于被告账户，合计总房款_______________元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于_____年_____月_____日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今_____年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布20__年房屋租赁市场指导租金的通知》中《红桥区20__年住宅房屋指导租金》06-05邵公庄新区22元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的违约金为人民币_______________元。
公路运输合同15
原告：________，男，______年_____月_____日出生，______族，
住_______________________，电话：_____________
被告：_____________________________
住所地：___________
法定代表人：_____________职务：__________电话：_______________
案由：公路货物运输合同纠纷
诉讼请求：
1、请求人民法院依法判令被告赔偿货物损失3700元;
2、要求被告承担本案诉讼费。
事实与理由：
______年____月_____日，原、被告签订了货物运输合同，由被告为原告运输配件货物从______市到______市并负责代收货款3700元。在运输途中由于被告的过错，致使原告托运的货物丢失并造成原告3700元货款的损失。其后，被告未依法进行赔偿，原告多次找被告协商未果。故根据《中华人民共和国民法典》的规定，特向贵院提起诉讼，请求贵院支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。
此致
_______市______区人民法院
具状人：____________
______年____月____日
感谢您花时间阅读本文。如果您觉得公路运输合同这篇文章对您有所帮助，我们非常希望您能够将其分享给更多的人。最后我们将继续努力，为您提供更多有价值的内容。祝您生活愉快！
本内容由用户 Jennifer Brown 上传分享，若内容存在侵权，请联系我们（点这里联系）处理。如若转载，请注明出处：http://www.77juzi.com/19807.html
